1. Home
    2. »
  2. Entreprise
    3. »
  3. Conditions générales
    4. »
  4. Ingemat S.L. – Conditions Générales De Vente

INGEMAT S.L.

Conditions Générales de Vente

1. VALIDITY AND EFFICACY

  • 1.1 INGEMAT, S.L. (referred to hereinafter as “INGEMAT”) is a Spanish enterprise based at Zamudio (Bizkaia), Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Edif. 201 E-48170.
  • 1.2 These general conditions (referred to hereinafter as the “General Conditions”), in addition to the offer of INGEMAT comprise the agreement between INGEMAT and the Client (referred to hereinafter as the “Agreement”); and will regulate the execution of each order between INGEMAT and the Client.
  • 1.3 The General Conditions are an essential and inseparable part of the offer issued by INGEMAT. As such, INGEMAT´s offer may not be accepted excluding the implementation of the General Conditions, due to the fact that the price and other financial conditions INGEMAT has granted the Client have been based on (i) the validity of these General Conditions; and (ii) the full acceptance of the same by the Client with no reservations.
  • 1.4 The completion and submission of a purchase order or the execution of an order by the Client to INGEMAT implies the full and unreserved acceptance of each and every one of the General Conditions and the waiver of any of the similar documents of the Client.
  • 1.5 In the event of any discrepancy between these General Conditions and the particular conditions of the offer sent by INGEMAT to the Client, the latter will prevail.
  • 1.6 Any amendment to these General Conditions should be conducted in writing and approved by INGEMAT and the Client.

2. PURPOSE OF THE AGREEMENT

  • 2.1 The purpose of the Agreement is the sale of the products and services contained in the offer submitted by INGEMAT. The technical characteristics of the products and services are set forth in the offer submitted by INGEMAT and the technical specifications of INGEMAT.

3. EXECUTION OF THE AGREEMENT

  • 3.1 The Agreement will be regarded as having been executed at the time the Client accepts the offer submitted by INGEMAT, in accordance with the provisions of these General Conditions.
  • 3.2 The offer submitted by INGEMAT will be valid for the time specified in the same, counting from the date specified in the offer itself. INGEMAN may withdraw its offer up to the time of receiving the express confirmation of the Client in relation to the same.
  • 3.3 If the Client´s response to the offer made by INGEMAT, intended as an acceptance, contains additions, limitations or other amendments to INGEMAT´s offer, such additions, limitations or other amendments will not bind INGEMAT if they have not been accepted by INGEMAT in an individual, specific and written manner.

4. AMENDMENT OF THE AGREEMENT

  • 4.1 The procedure specified in Clause 3 above needs to be followed in order to amend an ongoing Agreement, whereby the Client needs to accept the offer submitted by hereinafter as the “Agreement Amendment”).
  • 4.2 INGEMAT may reject any request submitted by the Client to amend an ongoing agreement in the event that the Parties fail to agree on the amendment of the price and the execution period.

5. PRICE

  • 5.1 The price of the Agreement is that specified in the offer submitted by INGEMAT. Only the products and services specifically included in the offer submitted by INGEMAT will be regarded as having been included in the price and, consequently, never those listed in the offer drawn up by the Client. Moreover, taxes, expenses, fees and any tax-related charges arising from the execution of the Agreement are not included in the price.
  • 5.2 INGEMAT will always have the right to demand of the Client an increase in the price of the Agreement (even when an Agreement Amendment has not been approved) in the event that, at the request of the Client or due to a cause attributable to the Client or suppliers hired by or chosen by the latter:
    • (i) the conditions specified in the offer are amended (among other items, the scope or period of execution defined in the offer is amended), and/or
    • new or different products or services are included or requested, both in quantity and quality, in relation to those defined in the offer submitted by INGEMAT.

6. FORM OF PAYMENT

  • 6.1 The price will be paid in accordance with the terms set forth in the offer submitted by INGEMAT.
  • 6.2 Any delay by the Client in meeting any of the payment deadlines defined in the offer submitted by INGEMAT (or, where applicable, in the Agreement Amendment) will amount to serious failure to comply with the Agreement by the Client. In such a case, INGEMAT may, at its sole discretion, and with no need for any notification or any other formality, take one or more of the following measures:
      • (i) demand the immediate payment by the Client of the entire price, regardless of the payment deadlines established in the offer submitted by INGEMAT;
      • (ii) charge the client default interest on the amounts owed, at the rate of

    1% per month;

    • (iii) suspend and/or slow down the execution of the Agreement, or file to terminate the Agreement pursuant to Clause 13, claiming any direct or indirect loss and damages caused to INGEMAT by such non-compliance.
  • 6.3 The Client may not withhold the price or offset it with any amount owed by INGEMAT in connection with this Agreement (in particular, in relation to any claims filed by the Client) or due to any other legal relationship in which the Client or INGEMAT are involved as parties. In the event that the Client does so, the provisions of Clause 6.2 above will apply.

7. DELIVERY

  • 7.1 INGEMAT undertakes to deliver the products to the Client at the location and on the date specified in the offer submitted by INGEMAT. Without prejudice to the foregoing, INGEMAT will retain the ownership of the products delivered to the Client until the Client has paid the full price of the Agreement.
  • 7.2 Once the products have been delivered to the Client by INGEMAT, all the risks in relation to the theft, robbery, damage, deterioration and/or impairment of the products will be the exclusive liability of the Client, including cases of unforeseeable circumstances and/or force majeure.

8. SUBCONTRACTING

  • 8.1 INGEMAT may fully or partially subcontract the execution of an Agreement.

9. GUARANTEE

  • 9.1 The products and services provided by INGEMAT are suitable for use in different industries. However, INGEMAT has no knowledge of the uses the Client has in mind for these products and services and is unable to guarantee the achievement of the expected results of the Client´s production process.
  • 9.2 INGEMAT guarantees the Client the achievement of the technical performance and guarantees set forth in the technical specifications provided to the Client by INGEMAT.
  • 9.3 The Client specifically declares to be familiar with the products and services provided by INGEMAT, their technical characteristics, uses and operation, as well as the technical specifications of the products manufactured by INGEMAT, and accepts all of the same with no reservations.
  • 9.4 The Client will have a period of 1 (one) month as of the date on which the products are delivered or the services are provided, to notify INGEMAT of any defects and/or faults in relation to the same that might be attributable to INGEMAT, reporting the existence of such defects and/or faults immediately, where applicable. Once the 1-month period as of the execution of the services has lapsed without INGEMAT having received written notification from the Client in relation to possible defects and/or faults, the products supplied and/or the services provided by INGEMAT will be regarded as having been accepted by the Client, to full satisfaction. Furthermore, the services will be regarded as having been accepted by the Client in the event that the Client begins using the facility or the equipment involved in the execution of the services.
  • 9.5 INGEMAT will grant the Client a guarantee (hidden defects) of two years as of the date on which the products are delivered and/or the services are provided.
  • 9.6 “Defective” will be understood as any product and/or service that fails to comply with INGEMAT´s technical specifications. In such a case, INGEMAT will be required to repair or replace, at the choice of INGEMAT, the defective product and/or service in order to ensure it complies with the specifications defined in the offer submitted by INGEMAT.
  • 9.7 Once the guarantee periods specified in Clauses 9.4 (visible defects) and 9.5 (hidden defects) have expired, INGEMAT will be definitively free of all liability arising from this Agreement. The Client specifically waives the right to file any claim against INGEMAT once the guarantee periods in question have expired.
  • 9.8 The Client, in accordance with the guarantee against defective products and services, should submit a complaint to INGEMAT, via a reliable means of communication, within the guarantee periods defined in Clauses
  • 9.4 and 9.5. The complaint submitted by the Client should include a specific list of all the defects based on which it has submitted the complaint to INGEMAT.
  • 9.9 The following procedure will apply in the event that the Client reports a defect to INGEMAT within the guarantee periods specified in Clauses 9.4 and 9.5:
    • (i) INGEMAT will have a period of 10 working days in which to respond to the complaint, stating its agreement with or opposition to the complaint submitted by the Client;
    • (ii) in the event that INGEMAT accepts the complaint, it will notify the Client accordingly and proceed to comply with that requested by the Client. In such a case, INGEMAT will be required to repair or replace the defective product and/or service in order to ensure it complies with the technical specifications of INGEMAT; and
    • (iii) INGEMAT failing to reply to the complaint submitted by the Client will mean it has been rejected.
  • 9.10 The following items may not be included in the scope of the guarantee addressed in this Clause:
    • (i) defects arising from failure to comply with INGEMAT´s technical specifications or storage instructions;
    • (ii) defects arising from handling, amendments, additions, repairs and/or any other changes effected by the Client to the products supplied by INGEMAT; and/or
    • (iii) any other defects due to reasons not attributable to INGEMAT.

10. LIABILITY OF THE CLIENT

  • 10.1 The price, deadline and other conditions offered to the Client by INGEMAT have been based on compliance by the Client with its obligations in relation to the offer submitted by INGEMAT. The Client will be fully liable for all additional costs incurred by INGEMAT in the execution of the Agreement as a result of the Client failing to comply with its obligations, in addition to other suppliers hired or chosen by the Client failing to comply with their obligations affecting INGEMAT´s sphere of operations.
  • 10.2 In particular, the Client will be fully liable for all additional costs incurred by INGEMAT arising from the defective execution of the following obligations (including delays):
    • (i) the delivery of information/documentation;
    • (ii) the delivery of industrial equipment and materials;
    • (iii) the delivery of stamped parts, in accordance with the agreed upon amount, data and appropriate quality;
    • (iv) access to the area and necessary means defined in the offer submitted by INGEMAT (for example, water, air, etc.); and
    • (v) the provision of personnel trained in the use and maintenance of the line.

11. LIABILITY OF INGEMAT

  • 11.1 The Client guarantees, as an essential part of the Agreement, that the maximum, total and accrued liability of INGEMAT for all items in connection with the execution of an order or purchase order will amount to 100% of the price of the order or purchase order.
  • 11.2 The Client will hold INGEMAT, in addition to its employees, agents, representatives, directors and partners, harmless in relation to any liability, obligation, loss, cost, claim, damage, expense or delay in excess of the limits established in this Clause 11.
  • 11.3 The parties specifically agree that INGEMAT will under no circumstances whatsoever be liable for:
    • (i) visible or hidden damage or defects in the products reported by the Client to INGEMAT outside the guarantee periods defined in Clauses 9.4 and 9.5;
    • (ii) defects arising from any of the causes defined in Clause 9.10; and/or
    • (iii) indirect or consequential damage, loss of income, production loss or stoppages, capital costs, costs of stoppages, breakdowns or stoppages in the equipment being used in the services or other equipment, deterioration or damage to equipment, systems and buildings belonging to the Client or third parties, occupational accidents, accidents and incidents harming the environment, etc. or any other of a similar nature to all the aforementioned.

12. INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY

  • 12.1 INGEMAT and the Client specifically declare that all the intellectual and industrial property rights associated with the products delivered by INGEMAT to the Client in connection with this Agreement belong to INGEMAT, without this implying any assignment, licensing, sub-licensing, authorisation or right of use in general by the Client of the intellectual and industrial property rights held by INGEMAT.

13. CAUSES OF EARLY TERMINATION

  • 13.1 This Agreement and ongoing orders or purchase orders may be justly terminated by the in bonis party in the event of serious non-compliance by INGEMAT or the Client in relation to any of the obligations arising from this Agreement, unless a specific and separate legal consequence for such non-compliance has been specified in the Agreement.
  • 13.2 Moreover, INGEMAT will have the right to justly terminate the Agreement and any ongoing orders in the event of any of the following circumstances:
    • (i) a delay of 90 calendar days in the payment by the Client of any invoice issued by INGEMAT;
    • (ii) the unjustified refusal of the Client to accept an increase in the price of an order or purchase in accordance with one of the assumptions specified in Clause 5.2;
    • (iii) the unjustified refusal of the Client to undertake the liability specified in Clause 10;
    • (iv) the withdrawal of the Client from the Agreement, in accordance with the terms specified in Clause 14; and/or
    • (v) the suspension of the execution of the Agreement for a period of over 90 calendar days due to causes beyond the control of INGEMAT, including the cases of force majeure, as regulated in this Agreement.

14. WITHDRAWAL OF THE CLIENT

  • 14.1 The Client will be regarded as having implicitly withdrawn from an agreement or order when (i) it refuses to take charge of the products and services provided by INGEMAT on the delivery date; or (ii) it is clear the Client will refuse the products and services on the delivery date due to a loss of interest in the same or for any other reason.
  • 14.2 In the event that the Client withdraws from an order once INGEMAT has commenced execution, the Client should pay INGEMAT the full price specified in the offer submitted by INGEMAT.

15. CONFIDENTIALITY

  • 15.1 The parties will treat the information received and obtained as a result of entering into or executing this Agreement with the strictest confidentiality. The obligations arising from this Agreement will remain in force for a period of 3 years once it has been terminated.

16. FORCE MAJEURE

  • 16.1 For the purposes of this Agreement, events classified as force majeure will be those it is impossible to foresee, or, when foreseen, were inevitable. Such causes beyond the control of INGEMAT and the Client include, but are not limited to, fires, natural disasters, strikes held by the company´s own employees or hired workers, uprisings and riots, a lack of raw materials on the market to manufacture the products.
  • 16.2 Neither INGEMAT nor the Client will be liable for failure to comply with their obligations in relation to the Agreement when such non-compliance has been caused by events classified as force majeure.
  • 16.3 In the event that INGEMAT misses a product delivery date due to an event of force majeure, the product delivery date will be put back for a period of time equal to the delay suffered by INGEMAT..

17. NULLITY

  • 17.1 The agreements and stipulations of these General Conditions are regarded as independent in themselves, whereby in the event that any provision is declared invalid or null and void, only the Clause in question will be invalidated, and all the other provisions will remain in force.

18. SOLE AGREEMENT

  • 18.1 This Agreement replaces any other previous contract between INGEMAT and the Client, both oral and written, in relation to the subject matter of this Agreement; any documentation INGEMAT and the Client have exchanged prior to the execution of this Agreement (including, but not limited to, INGEMAT´s offers and INGEMAT´s technical specifications); as well as the Client´s General Conditions of Purchase (if they exist) or any other documentation, to which INGEMAT will not be subject.

19. ASSIGNMENT

  • 19.1 The Client may not assign its contractual position or any of its rights and obligations within the scope of this Agreement without the prior written consent of INGEMAT.

20. PROTECTION OF DATA

  • The personal data of the physical entities involved in the signing, management, and execution of the Agreement in the name of and representing and/or on behalf of the Client will be treated under the responsibility of INGEMAT, for the execution, development, maintenance and monitoring of the legal relationship between the parties and compliance with their applicable legal obligations.
  • The owner of the personal data may exercise his/her rights of access, amendment, opposition, deletion, portability, limited processing, against INGEMAT, by writing to the business address of INGEMAT specified in the header of these General Conditions.
  • The legitimate reasons for processing the data in question are: (i) the execution and monitoring of the contractual relationship between INGEMAT and the Client; and (ii) compliance with the legal obligations to which INGEMAT is subject.
  • This personal data will be processed throughout the period in which the Agreement is valid and for a maximum period of 6 (six) years after the termination of the Agreement, with the sole purpose of compliance with any applicable law. Furthermore, the Client´s legal representative is hereby informed that he/she may submit any complaint or request in relation to the protection of personal data to the corresponding Data Protection Authority.
     

21. COMMUNICATIONS

  • 21.1 Without prejudice to the special provisions of these General Conditions, communications between INGEMAT and the Client in connection with this Agreement may be conducted via ordinary post or electronic mail.
  • 21.2 For the purposes of communications, INGEMAT has provided the address specified in the header of these General Conditions, and the following electronic mail address: eolaortua@ingemat.com In turn, the Client´s address will be regarded as that or those the Client provides in the corresponding purchase request or order.
  • 21.3 INGEMAT and the Client may change their communication address subject to notifying the other party with sufficient notice beforehand, using appropriate means and in the manner specified in this Clause.

22. LAW AND JURISDICTION

  • 22.1 Both the interpretation and execution of this Agreement will be governed by Spanish law.
    The implementation of the United Nations Convention on Contracts for the International Purchase and Sale of Goods (Vienna Convention) is excluded.
  • 22.2 INGEMAT and the Client hereby elect the courts and tribunals of the city of Bilbao to settle any issue or conflict that might arise from this Agreement, with the express waiver of any other, however privileged it may be.


1. VALIDITÉ ET EFFICACITÉ

  • 1.1 INGEMAT, S.L. (ci-après «INGEMAT») est une entreprise de nationalité espagnole, domiciliée à Zamudio (Bizkaia), Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Edif 201 E-48170.
  • 1.2 Les présentes conditions générales (ci-après, les « Conditions Générales ») ainsi que l’offre d’INGEMAT constituent le contrat entre INGEMAT et le Client (ci-après, le « Contrat ») et régiront l’exécution de chaque commande entre INGEMAT et le Client.
  • 1.3 Les Conditions Générales constituent une partie essentielle et indissociable de l’offre d’INGEMAT. Ainsi, l’acceptation de l’offre d’INGEMAT n’est pas possible sans l’application des Conditions Générales, puisque le prix et les autres conditions économiques proposées par INGEMAT au Client ont été basés sur
    • (i) la validité et la validité des présentes Conditions Générales ; et à
    • (ii) son acceptation par le Client pleinement et sans réserves.
  • 1.4 La réalisation et l’envoi d’un bon de commande ou la passation d’une commande par le Client à INGEMAT implique l’acceptation pleine et sans réserve de chacune des Conditions Générales, et la renonciation à tout document similaire du Client.
  • 1.5 En cas de contradiction entre les présentes Conditions Générales et les conditions particulières de l’offre adressée par INGEMAT au Client, il sera entendu que ces dernières prévaudront.
  • 1.6 Toute modification des présentes Conditions Générales doit être faite par écrit et acceptée par INGEMAT et le Client.

2. OBJET DU CONTRAT

  • 2.1 L’objet du Contrat est la vente des produits et services contenus dans l’offre d’INGEMAT. Les caractéristiques techniques des produits de service sont définies dans l’offre INGEMAT et dans les spécifications techniques INGEMAT.

3. PERFECTION DU CONTRAT

  • 3.1 Le Contrat sera parfait au moment où le Client acceptera l’offre d’INGEMAT, conformément aux dispositions des présentes Conditions Générales.
  • 3.2 L’offre d’INGEMAT sera valable pour la durée qui y est indiquée, à compter de la date de l’offre elle-même. INGEMAT peut révoquer son offre jusqu’à ce qu’elle reçoive une confirmation expresse du Client.
  • 3.3 La réponse du Client à l’offre d’INGEMAT qui est censée être une acceptation, mais qui contient des ajouts, des limitations de portée ou d’autres modifications à l’offre d’INGEMAT, ces ajouts, limitations ou autres modifications ne lieront pas INGEMAT s’ils ne sont pas acceptés individuellement, expressément et par écrit par INGEMAT.

4. MODIFICATION DU CONTRAT

  • 4.1 Pour modifier un Contrat en cours, le régime prévu à l’Article 3 ci-dessus doit être suivi, et il est nécessaire que le Client accepte l’offre qui lui est adressée par INGEMAT avec la proposition de modification du prix et du délai d’exécution (ci-après, la « Modification du Contrat »).
  • 4.2 INGEMAT pourra rejeter toute demande formulée par le Client pour la Modification d’un Contrat en cours s’il n’existe pas d’accord entre les Parties sur la modification du prix et du délai d’exécution.

5. PRIX

  • 5.1 Le prix du Contrat est celui défini dans l’offre d’INGEMAT. Seuls les produits et services spécifiquement inclus dans l’offre d’INGEMAT seront compris comme inclus dans le prix et, par conséquent, jamais ceux liés à l’offre qui relèvent de la responsabilité du Client. Les taxes, dépenses, frais et accises de toute nature fiscale affectant l’exécution du Contrat ne sont pas non plus inclus dans le prix.
  • 5.2 INGEMAT aura toujours le droit d’exiger du Client une augmentation du prix du Contrat (même si une Modification du Contrat n’a pas été approuvée) dans le cas où, à la demande du Client ou pour des raisons imputables au Client ou aux fournisseurs engagés ou sélectionnés par lui :
    • (i) les conditions définies dans l’offre sont modifiées (entre autres aspects, la portée ou le délai d’exécution prévu dans l’offre est modifié), et/ou
    • (ii) des produits ou services nouveaux ou différents sont inclus ou demandés, tant en quantité qu’en qualité, par rapport à ceux définis dans l’offre d’INGEMAT.

6. MODE DE PAIEMENT

  • 6.1 Le paiement du prix s’effectuera dans les conditions définies dans l’offre INGEMAT.
  • 6.2 Le retard dans le respect par le Client de l’une des échéances de paiement établies dans l’offre d’INGEMAT (ou, le cas échéant, dans la Modification du Contrat) constituera une violation grave du Contrat par le Client. Dans ce cas, INGEMAT pourra, à sa seule discrétion et sans qu’il soit besoin de toute exigence ou autre formalité, réaliser une ou plusieurs des actions suivantes :
    • (i) exiger du Client qu’il paie immédiatement la totalité du prix, quels que soient les échelons de paiement établis dans l’offre d’INGEMAT ;
    • (ii) réclamer au Client des intérêts de retard sur les sommes dues, au taux de 1% par mois ;
    • (iii) paralyser et/ou ralentir l’exécution du Contrat ou même inciter à sa résolution conformément à l’article 13, en réclamant les dommages, directs et indirects, que ce non-respect pourrait causer à INGEMAT.
  • 6.3 Le Client ne peut retenir le prix ni le compenser avec toute obligation due par INGEMAT au titre du présent Contrat (notamment en relation avec d’éventuelles réclamations du Client) ou en raison de toute autre relation juridique à laquelle le Client ou INGEMAT sont parties. Si vous le faites, les dispositions de la clause 6.2 ci-dessus s’appliqueront.

7. LIVRAISON

  • 7.1 INGEMAT est tenu de livrer les produits en les mettant à disposition du Client au lieu et à la date définis dans l’offre d’INGEMAT. Sans préjudice de ce qui précède, INGEMAT conservera la propriété des produits livrés au Client jusqu’au paiement intégral du prix du Contrat par le Client.
  • 7.2 A compter de la livraison des produits par INGEMAT au Client, tous les risques de perte, vol, dommage, détérioration et/ou dépréciation des produits seront à la charge exclusive du Client, même en cas d’évènements imprévus et/ou de force majeure.

8. SOUS-TRAITANCE

  • 8.1 INGEMAT peut sous-traiter, totalement ou partiellement, l’exécution d’un Contrat.

9. GARANTIE

  • 9.1 Les produits et services INGEMAT peuvent être utilisés dans différentes industries. Cependant, INGEMAT n’est pas impliqué dans les utilisations que le Client entend donner aux produits et services d’INGEMAT et ne peut garantir l’obtention des résultats estimés dans le processus de production du Client.
  • 9.2 INGEMAT garantit au Client que les performances et les garanties techniques prévues dans les spécifications techniques fournies par INGEMAT au Client seront obtenues.
  • 9.3 Le Client déclare expressément connaître les produits et services d’INGEMAT, leurs caractéristiques techniques, leurs utilisations et leur fonctionnement, ainsi que les spécifications techniques des produits d’INGEMAT, et accepte le tout sans réserve.
  • 9.4 Le Client disposera d’un délai de 1 mois à compter de la livraison des produits et de la prestation des services pour notifier à INGEMAT tous défauts et/ou défauts de ceux-ci qui pourraient être imputables à INGEMAT, en communiquant immédiatement l’existence, le cas échéant, de ces défauts et/ou défauts. Une fois le délai de 1 mois écoulé depuis la fin de l’exécution des prestations sans qu’INGEMAT ait reçu une communication écrite du Client concernant d’éventuels défauts et/ou pannes, il est considéré que les produits et services d’INGEMAT ont été acceptés par lui, à son entière satisfaction. De même, on considère que les prestations ont été acceptées par le Client si le Client commence à utiliser l’installation ou l’équipement sur lequel les prestations ont été exécutées.
  • 9.5 INGEMAT offre au Client une garantie (obtenue) pendant des années à compter de la vente des produits et de la prestation de services.
  • 9.6 Il sera entendu qu’il existe un « défaut » dans le produit et/ou le service qui n’est pas conforme aux spécifications techniques d’INGEMAT. Dans ce cas, INGEMAT est tenu de réparer ou de remplacer, au choix d’INGEMAT, le produit et/ou service défectueux pour l’ajuster aux spécifications techniques reçues dans l’offre INGEMAT.
  • 9.7 Si les marques de garantie des articles 9.4 (victimes liées) et 9.5 (victimes évidentes) expirent, INGEMAT sera définitivement dégagée de toute responsabilité découlant du présent Contrat. Le Client renonce expressément à toute réclamation ultérieure auprès d’INGEMAT au-delà des garanties spécifiées.
    • (i) los defectos derivados de la falta de seguimiento de las especificaciones técnicas o de las instrucciones de almacenaje de INGEMAT;
    • (ii) los defectos derivados de manipulaciones, modificaciones, adiciones, reparaciones y/o cualesquiera otras alteraciones realizadas por el Cliente en los productos de INGEMAT; y/o
    • (iii) cualesquiera otros defectos debidos a motivos que no sean atribuibles a INGEMAT
    • 9.10 Ne peuvent être considérés comme inclus dans le champ d’application de la garantie mentionnée dans la présente Clause :
    • (i) les défauts résultant du non-respect des spécifications techniques ou des instructions de stockage d’INGEMAT ;
    • (ii) les défauts résultant de manipulations, modifications, ajouts, réparations et/ou toutes autres altérations apportées par le Client aux produits INGEMAT ; je
    • (iii) tout autre défaut dû à des raisons non imputables à INGEMAT.

10. RESPONSABILITÉ DU CLIENT

  • 10.1 Le prix, les conditions et autres conditions proposées par INGEMAT au Client ont été basés sur le respect par le Client des obligations sous sa responsabilité liées à l’offre d’INGEMAT. Le Client sera entièrement responsable de tous les coûts supplémentaires causés à INGEMAT dans l’exécution du Contrat en raison du non-respect des obligations sous sa responsabilité, ainsi que du non-respect des obligations par d’autres fournisseurs engagés ou sélectionnés par le Client qui affectent le domaine d’action d’INGEMAT
  • 10.2 En particulier, le Client sera entièrement responsable de tous les coûts supplémentaires occasionnés à INGEMAT en raison d’une exécution défectueuse des obligations suivantes (y compris le retard) :
    • (i) fourniture d’informations/documentations ;
    • (ii) la livraison des équipements et matériels industriels ;
    • (iii) livraison des pièces timbrées, dans le nombre, la date et la qualité convenus ;
    • (iv) l’accès à l’espace et aux moyens nécessaires définis dans l’offre d’INGEMAT (par exemple, eau, air, etc.) ; et
    • (v) fournir du personnel formé à l’utilisation et à l’entretien de la ligne.

11. RESPONSABILITÉ D´INGEMAT

  • 11.1 Le Client garantit, comme aspect essentiel du Contrat, que la responsabilité maximale, totale et cumulée d’INGEMAT pour tous les concepts, découlant de l’exécution d’une commande ou d’un bon de commande, s’élèvera à 100 % du prix de la commande ou du bon de commande.
  • 11.2 Le Client dégagera et dégagera INGEMAT de toute responsabilité, ainsi que ses employés, agents, représentants, administrateurs et partenaires, de toute responsabilité, obligation, perte, coût, réclamation, dommage, dépense ou retard dépassant les limites et conditions établies dans la présente clause 11.
  • 11.3 Les parties conviennent expressément qu’INGEMAT ne sera en aucun cas responsable :
    • (i) les vices ou défauts cachés ou manifestes des produits que le Client a communiqués à INGEMAT en dehors des périodes de garantie établies aux articles 9.4 et 9.5 ;
    • (ii) les défauts résultant de l’une des causes établies à la clause 9.10 ; je
    • (iii) dommages indirects ou consécutifs, perte de profits, pertes ou arrêts de production, coût en capital, coûts d’arrêts, pannes ou arrêts des équipements sur lesquels les prestations ont été effectuées ou d’autres équipements, détériorations ou actions sur les équipements, systèmes et bâtiments du Client ou de tiers, accidents du travail, accidents et incidents contre l’Environnement, etc., ou tout autre de nature analogue à tout ce qui précède.

12. PROPIETÉ INTELLECTUELLEET INDUSTRIELLE

  • 12.1 INGEMAT et le Client déclarent expressément que tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle associés aux produits qu’INGEMAT livre au Client dans le cadre du présent Contrat correspondront entièrement à INGEMAT, sans que cela n’implique une quelconque transmission ou cession, licence, sous-licence, autorisation ou droit d’utilisation en général par le Client des droits de propriété intellectuelle et industrielle dont INGEMAT est propriétaire.

13. CAUSES DE RÉSILATION ANTICIPÉE

  • 13.1 Le présent Contrat et les commandes ou bons de commande en cours pourront être résiliés de plein droit par la partie in bonis en cas de manquement grave par INGEMAT ou par le Client à l’une des obligations dérivées du Contrat, à moins que le Contrat n’ait établi une conséquence juridique différente et spécifique pour un tel manquement.
  • 13.2 De même, INGEMAT sera habilitée à résilier le Contrat et les commandes en cours, de plein droit, lorsque l’une des circonstances suivantes se produit :
    • (i) le retard de 90 jours calendaires dans le paiement par le Client de l’une quelconque des factures émises par INGEMAT ;
    • (ii) le refus injustifié du Client d’assumer l’augmentation du prix d’une commande ou d’un bon de commande dans l’un des cas prévus à l’article 5.2 ;
    • (iii) le refus injustifié du Client d’assumer la responsabilité prévue à l’article 10 ;
    • (iv) la rétractation par le Client du Contrat, dans les termes définis à l’Article 14 ; je
    • (v) la suspension de l’exécution du Contrat pour une période supérieure à 90 jours calendaires en raison de causes indépendantes de la volonté d’INGEMAT, y compris les cas de force majeure, tels que réglementés dans le présent Contrat.

14. RETRAIT CLIENT

  • 14.1 Il sera entendu que le Client se rétracte tacitement d’un Contrat ou d’une commande lorsque
    • (i) il refuse de recevoir les produits et services d’INGEMAT à la date de livraison ; ou
    • (ii) il apparaît clairement que le Client refusera de recevoir les produits et services à la date de livraison en raison d’une perte d’intérêt pour ceux-ci ou pour toute autre raison.
  • 14.2 Dans le cas où le Client se rétracte de la commande une fois qu’INGEMAT a commencé son exécution, le Client devra pleinement satisfaire INGEMAT pour le prix défini dans l’offre d’INGEMAT..

15. CONFIDENTIALITE

  • 15.1 Les parties traiteront de manière strictement confidentielle toutes les informations qu’elles reçoivent ou obtiennent à la suite de la signature ou du respect du présent Contrat. Les obligations découlant de la présente Clause resteront en vigueur même après l’expiration du Contrat pendant une période de 3 ans.

16. FORCE MAJEURE

  • 16.1 Aux fins du présent Contrat, les événements de force majeure seront considérés comme des événements qui n’auraient pas pu être prévus ou qui, s’ils étaient prévus, étaient inévitables. De telles causes indépendantes de la volonté d’INGEMAT et du Client comprennent, sans s’y limiter, les incendies, les catastrophes naturelles, les grèves de ses propres employés ou de tiers, les insurrections ou émeutes, l’hypothèse d’une pénurie sur le marché des matières premières pour la fabrication des produits.
  • 16.2 Ni INGEMAT ni le Client ne seront responsables du non-respect des obligations contractées, lorsque ce non-respect est dû à un cas de force majeure.
  • 16.3 Dans le cas où INGEMAT subit un retard dans la livraison des produits par rapport à la date de livraison suite à un cas de force majeure, la date de livraison des produits sera retardée d’une durée égale au retard subi par INGEMAT.

17. NULLITÉ

  • 17.1 Les accords et stipulations des présentes Conditions Générales seront considérés comme indépendants les uns des autres, de sorte que, si l’un d’entre eux devient invalide ou nul ou est considéré comme non mis en œuvre, seule la clause concernée sera considérée comme non mise en œuvre, mais le reste des accords restera en vigueur.

18. ACCORD UNIQUÉ

  • 18.1 Le présent Contrat remplace tout accord antérieur entre INGEMAT et le Client, qu’il soit oral ou écrit, lié à l’objet du présent Contrat ; toute documentation qu’INGEMAT et le Client auraient échangé préalablement à la signature du présent Contrat (hors offre d’INGEMAT et spécifications techniques d’INGEMAT) ; ainsi que les Conditions Générales d’Achat du Client (le cas échéant) ou toute autre documentation, qui ne seront pas opposables à INGEMAT.

19. AFFECTATIÓN

  • 19.1 Le Client ne peut céder sa position contractuelle, ainsi que l’un quelconque de ses droits et obligations au titre du présent Contrat, sans l’accord écrit préalable d’INGEMAT.

20. PROTECTION DES DONNÉES

  • 20.1 Les données personnelles des personnes physiques impliquées dans la signature, la gestion et l’exécution du Contrat au nom et représentation et/ou pour le compte du Client seront traitées sous la responsabilité d’INGEMAT, pour la célébration, le développement, le maintien et le contrôle de la relation juridique entre les parties et le respect de leurs obligations légales.
  • 20.2 Le propriétaire des données personnelles peut exercer les droits d’accès, de rectification, d’opposition, de suppression, de portabilité, de limitation du traitement, à l’encontre d’INGEMAT, en écrivant à l’adresse INGEMAT indiquée en tête des présentes Conditions Générales.
  • 20.3 Les causes légitimes du traitement décrit sont :
    • (i) l’exécution et le contrôle de la relation contractuelle entre INGEMAT et le Client ; 
    •  (ii) le respect des obligations légales auxquelles INGEMAT est soumise.
  • 20.4 Les données personnelles seront traitées pendant la durée du Contrat et pendant une période maximale de six (6) ans après la résiliation du Contrat, dans le seul but de se conformer à toute loi applicable. De même, le représentant légal du Client est informé qu’il peut introduire toute réclamation ou demande relative à la protection de ses données personnelles auprès de l’Autorité de Protection des Données correspondante.
  • 20.5 Le Client s’engage à ce qu’avant de fournir à INGEMAT les données personnelles de toute personne physique impliquée dans l’exécution et la gestion du Contrat, il ait informé cette personne physique du contenu des dispositions des sections précédentes et se soit conformé à toute autre exigence qui pourrait être applicable pour la communication correcte de ses données personnelles à INGEMAT, sans qu’INGEMAT n’ait à prendre aucune mesure supplémentaire contre ladite partie concernée en termes d’information ou de consentement.

21. COMUNICATIONS

  • 21.1 Sans préjudice de ce qui est spécifiquement établi dans les présentes Conditions Générales, les communications entre INGEMAT et le Client dans le cadre du présent Contrat peuvent être effectuées par courrier ordinaire ou par courrier électronique.
  • 21.2 À des fins de communication, INGEMAT désigne l’adresse suivante qui figure dans l’en-tête des présentes Conditions Générales et l’adresse email suivante (eolaortua@ingemat.com). De son côté, l’adresse du Client sera celle ou celles que le Client indique dans la commande ou le bon de commande correspondant.
  • 21.3 INGEMAT et le Client peuvent modifier les numéros ou adresses des communications, dont ils doivent informer l’autre partie avec un préavis suffisant, par les moyens appropriés et de la manière indiquée dans la présente Clause.

22. LOI ET JURIDICTION

  • 22.1 Le présent Contrat sera régi, tant dans son interprétation que dans son exécution, par la loi espagnole. L’application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Convention de Vienne) est exclue.
  • 22.2 INGEMAT et le Client, renonçant expressément à toute autre juridiction qui pourrait s’appliquer à eux, se soumettent aux Cours et Tribunaux de la ville de Bilbao pour la résolution de toute question ou désaccord pouvant découler du présent Contrat.
Retour en haut